Индивидуальный предприниматель К.В.В. (далее — ИП) обратился в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ООО «Ваш Дом» о взыскании уплаченной по договору денежной суммы и неустойки за нарушение сроков выполнения строительных работ. В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик договорные обязательства по выполнению строительных работ не исполнил, даже не приступив к строительству на принадлежащем ему земельном участке.
Мой клиент ООО «Ваш Дом» не согласился с иском, считая принятые им обязательства выполненными полностью и в срок.
Действительно, между ИП (заказчик) и ООО «Ваш Дом» (исполнитель) заключен договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ. ООО «Ваш Дом» надлежащим образом выполнило предусмотренные договором работы и известило об этом заказчика. Результат работ по договору был принят заказчиком, что подтверждается актом выполненных работ.
Решением Арбитражного суда г.Москвы от 17.06.2014 по делу № А40-188442/2013 ИП отказано в удовлетворении исковых требований.
Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением № 09АП-34114/2014-ГК решение суда первой инстанции оставил без изменения, а апелляционную жалобу ИП — без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу.
С уважением, адвокат В.А.Алдохин